Срок муниципального контракта истек работы не выполнены


Решение от 29 апреля 2015 г. по делу № А20-5862/2014


Именем Российской ФедерацииРЕШЕНИЕДело №А20-5862/2014г.

Нальчик29 апреля 2015 годаРезолютивная часть решения объявлена 21 апреля 2015 полный текст решения изготовлен 29 апреля 2015 Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики в составе судьи Ф.М.Тишковой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания А.Х.Макаевой,рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Государственного комитета Кабардино-Балкарской Республики по энергетике и тарифам (ОГРН 1120725003101, ИНН0725010542), г.

Нальчикк обществу с ограниченной ответственностью «Монтажно-строительная компания» (ОГРН 1080716000166 ИНН 0716006719), с.

Учебноео взыскании 2 034 190 рублей неустойки и расторжении государственного контракта, при участии в судебном заседании:от истца – Аталикова А.К. (доверенность № 01/2116 от 25.12.2014),У С Т А Н О В И Л:Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики

Компромисс всегда возможен. Что делать, если обязательства по госконтракту не могут быть исполнены по вполне объективным причинам или по вине третьих лиц?

Предусмотреть все варианты развития событий в ходе выполнения условий госконтракта и обозначить в нем все способы разрешения конфликтных ситуаций вряд ли представляется возможным.

Поэтому, когда не по вине поставщика (исполнителя, подрядчика) возникает ситуация, решение которой не охватывается условиями договора, во главу угла становится степень заинтересованности сторон в поиске взаимоприемлемого и взаимовыгодного выхода из создавшейся ситуации. Опираясь на действующее законодательство и действительно озаботившись обеспечением государственных и муниципальных нужд, стороны вполне могут достичь компромисса, избежав разбирательства в суде, и в результате полностью исполнить взаимные обязательства.
Именно такие ситуации предлагаются для рассмотрения ниже.

На каких условиях можно расторгнуть контракт по соглашению сторон? До окончания срока действия контракта подрядчик не сможет выполнить

Контракт по срокам закрыт работы не выполнены

Специалисты того же ведомства в ряде писем указывали, что, если контракт невозможно выполнить в установленные сроки, он может быть расторгнут по соглашению сторон, после чего заказчик вправе осуществить новую закупку (письма Минэкономразвития России от 10.02.2015 № Д28и-175, от 29.01.2015 № Д28и-186, от 18.12.2014 № Д28И-2834). Разумеется, подрядчик может не согласиться на расторжение контракта в ситуации, когда выполнение работ в полном объеме до окончания срока действия контракта оказалось невозможным ввиду чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

Рекомендуем прочесть:  Протекла крыша что написать в жалобе за компенсацию за протечку

В этом случае за ним остается право выполнить работы по прекращении действия этих обстоятельств и потребовать их приемки и оплаты заказчиком, за исключением случая, когда контрактом предусмотрено, что окончание срока его действия влечет прекращение обязательств сторон по контракту (п.

3 ст. 401, п. 3 ст. 425 ГК РФ).

Нарушен срок выполнения работы по государственному (муниципальному) контракту. Кто виноват и что делать?

Практически повсеместно на практике приходится сталкиваться с несоблюдением установленных государственным (муниципальным) контрактом сроков выполнения работы (оказания услуги).

Как правило, в арбитражной практике данный вопрос решается просто: за нарушение начального, промежуточного и конечного сроков выполнения работы (оказания услуги) отвечает подрядчик (исполнитель), а не заказчик. Почему так происходит? Ведь мы знаем, что действия государственного заказчика также являются небезупречными: своевременно не представляет подрядчику необходимую для работы документацию, необоснованно уклоняется от принятия выполненной подрядчиком работы (услуги), нарушает сроки оплаты и т.д.
Главная сложность в том, что государственному (муниципальному) заказчику особо ничего доказывать не надо: сроки выполнения работы (оказания услуги) зафиксированы в контракте; если срок наступил, а работа не выполнена (услуга не оказана), то виноват в этом подрядчик(исполнитель), пока не доказано обратное.

44 фз доп.соглашение, после истечения срока контракта

Мы являемся гос.заказчиком по 44-ФЗ, провели тендер, определили победителя, подписали с Поставщиком контракт.

Поставщик не исполнил в срок свои обязательства, т.к. поставка у него должна была быть до 31.07.

Также до конца срока действия контракта (31.08) Поставщик не поставил нам товар. Сейчас Поставщик готов поставить товар, но только с улучшением характеристик и просит нас подписать ему письмо об этом с доп.соглашением. При личной консультации в ФАС по этому вопросу нам сказали, что мы не можем подписать доп.соглашение об улучшении характеристик после окончания срока действия контракта.

Вопрос: есть ли сейчас у нас законные основания и главное какие (!?) для подписания этого доп.соглашения? На основании чего и т.д. 19 Сентября 2023, 17:01, вопрос №1756020 Сергей, г.

Москва Уточнение клиента контрактом не предусмотрено, что окончание срока его действия влечет прекращение

Если срок действия контракта истек а договор исполнен не полностью

АПК РФ, докажет, что невозможность оказания услуг в полном объеме вызвана именно виновными действиями (бездействием) муниципального заказчика, частичная оплата заказчиком услуг будет признана неправомерной (смотрите, например, постановления ФАС Уральского округа от 15.12.2009 № Ф09-9971/09-С2, Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 07.04.2011 № 17АП-2262/11, Второго арбитражного апелляционного суда от 26.02.2010 № 02АП-450/2010).Обратим внимание, что в двух последних постановлениях высказано мнение, что п.

2 ст. 781 ГК РФ регулирует случаи, когда заказчик, не отказываясь от договора и выражая волю к принятию услуг, совершает действия, которые исключают возможность предоставления исполнителем этих услуг. Надо ли расторгать прекращенный договор?

Рекомендуем прочесть:  Нужно ли выписываться после временной регистрации

Муниципальный контракт на выполнение работ на сумму 70 млн рублей был заключен по результатам проведения открытого аукциона.

Условие того, что контракт заключается на неопределенный срок должно быть прописано в тексте документа.

Интересная ситуация: срок действия контракта истек, но заказчик в судебном порядке требует его расторгнуть

В одном из арбитражных судов нашей необъятной и незалежной рассматривается презанятное дело!!!

Фабула элементарна: Заказчик обратился с иском о расторжении контракта, взыскании неустойки и мотивирует ненадлежащим исполнением обязательств со стороны подрядчика. Позиция подрядчика: срок действия контракта истек, обязательства кроме штрафных прекращены. Предполагая очередной рутинный судодень уверенно выдвигаюсь в процесс, как мне тогда казалось с исчерпывающими ответами на все вопросы в рамках норм ГК .

Неожиданность выпростал суд, ну да обо всем по порядку.Между моим клиентом и муниципалитетом в 2016 году заключен контракт по актуализации программы комплексного развития «чего- то там».

В течении 2016 года шла активная переписка, выдвигались замечания, в проектные работы незамедлительно вносились корректировки, в дальнейшем все пошло не так. Возник конфликт, в конце января 2023 г.

Госконтракт: подрядчик просрочил сдачу работ, как быть заказчику?

Вопрос По госконтракту ремонт школы должен пройти в срок 3 июля – 15 августа. В процессе исполнение работ было подписано допсоглашение об уменьшении цены контракта в пределах 10% на основании сметы, прошедшей экспертизу.

Подрядчик закончил работы только 6 сентября.

По факту выполненных работ подрядчик должен был составить исполнительскую смету, но не предоставил ее вплоть до 8 ноября. Нужно ли рассчитывать пени за просрочку сдачи работ до 8 ноября? И есть ли у заказчика право не начислять пени? Ответ Заказчик обязан в случае несоблюдения исполнения обязательств по государственному контракту потребовать выплаты неустоек (штрафов, пеней) за просрочку исполнения поставщиком обязательства, предусмотренных государственным контрактом.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного

Срок действия контракта и срок исполнения обязательств: проблемы и решения (Гурин О.Ю.)

Одним из основных условий контракта является срок его действия. Именно он определяет период времени, в течение которого между сторонами контракта существуют договорные отношения. Законодательство о контрактной системе не содержит норм, прямо регламентирующих срок действия контракта, однако при этом основывается на положениях ГК РФ и БК РФ — в той степени, в какой они распространяются на отношения в сфере закупок.

В частности, ч. 1 ст. 2 Закона N 44-ФЗ устанавливает, что к отношениям, подпадающим под действие Закона N 44-ФЗ, применяются нормы права, содержащиеся в иных федеральных законах, при условии соответствия таких норм Закону N 44-ФЗ. Следовательно, условия о сроке действия контракта подчиняются положениям гл.